Algemene voorwaarden
1. Aanbetaling en Annulering
1.1 Bij het aangaan van een overeenkomst met Interieurstudio19 dient de opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag te voldoen.
1.2 In het geval van een voortijdige beëindiging van het ontwerpproces door de opdrachtgever, vervalt de aanbetaling volledig. Daarnaast worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestede uren in rekening gebracht.
​
2. Eigendom van Ontwerp en Publicatie
2.1 Het ontwerp en alle bijbehorende tekeningen blijven eigendom van Interieurstudio19.
2.2 Interieurstudio19 behoudt het recht om het ontwerp en de tekeningen te publiceren op haar website en sociale media-kanalen als promotiemateriaal, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
​
3. Uitvoering van de Overeenkomst
3.1 Interieurstudio19 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de eisen van goed vakmanschap.
3.2 Interieurstudio19 heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
3.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens tijdig aan Interieurstudio19 worden verstrekt. Bij vertraging behoudt Interieurstudio19 het recht om de uitvoering op te schorten en extra kosten in rekening te brengen.
3.4 Interieurstudio19 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Interieurstudio19 kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Interieurstudio19 de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
​
4. Vrijwaring
4.1 De opdrachtgever vrijwaart Interieurstudio19 voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
​
5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Het resterende factuurbedrag na de aanbetaling is verschuldigd bij oplevering van het definitieve ontwerp, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij niet-tijdige betaling behoudt Interieurstudio19 het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum, alsmede eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
6. Wijzigingen en Aanpassingen
6.1 Wijzigingen of aanpassingen aan het ontwerp dienen schriftelijk te worden aangevraagd door de opdrachtgever en worden pas uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van Interieurstudio19.
6.2 Eventuele kosten en termijnverlenging als gevolg van wijzigingen of aanpassingen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.
​
7. Garantie en Aansprakelijkheid
7.1 Interieurstudio19 staat in voor de kwaliteit van het geleverde ontwerp en de uitgevoerde werkzaamheden conform de overeenkomst.
7.2 Eventuele gebreken die redelijkerwijs niet direct zichtbaar waren, dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Interieurstudio19 te worden gemeld. Na deze periode vervalt het recht op herstel of vergoeding.
7.3 Interieurstudio19 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
8. Overmacht
8.1 Interieurstudio19 is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot ziekte, stakingen, natuurrampen, brand, en andere onvoorziene omstandigheden.
​
9. Toepasselijk Recht en Geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Interieurstudio19 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Interieurstudio19 is gevestigd.
10. Geheimhouding
10.1 Interieurstudio19 verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever geheim te houden en deze niet aan derden bekend te maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever.
​
11. Duur van de Overeenkomst
11.1 De overeenkomst tussen Interieurstudio19 en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het ontwerpproces, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.2 Indien de overeenkomst een specifieke termijn heeft, kan deze slechts worden gewijzigd of beëindigd met wederzijdse schriftelijke instemming van beide partijen.
​
12. Intellectuele Eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Interieurstudio19 verstrekte ontwerpen en documentatie blijven eigendom van Interieurstudio19, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
12.2 De opdrachtgever verkrijgt het recht om het ontwerp te gebruiken voor het beoogde doel, zoals overeengekomen in de opdracht. Elk ander gebruik vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Interieurstudio19.
​
13. Opzegging van de Overeenkomst
13.1 Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met opgave van redenen.
13.2 Bij beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever blijft de verplichting tot betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en kosten van kracht.
​
14. Communicatie
14.1 Alle communicatie tussen Interieurstudio19 en de opdrachtgever verloopt bij voorkeur schriftelijk. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Interieurstudio19.
​
15. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden
15.1 Interieurstudio19 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en lopen vanaf het moment van publicatie op de website van Interieurstudio19.
